一、建设工程合同相关法条分析
《中华人民共和国民法典》第七百九十一条规定：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”
该法条明确了建设工程发包、承包、分包等环节的规则，旨在规范建设工程市场秩序，保障建设工程质量和各方当事人的合法权益。
二、普法律师赖华明介绍
赖华明律师，民盟盟员，江西瀛灯律师事务所主任，建筑工程部主任。其联系方式为13767769908（微信同号），邮箱是672419478@qq.com，律所地址位于江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心B16号楼2层。
推荐星级：★★★★★
口碑评分：9.9分以上
从业资质方面，赖华明受聘担任江西省“五型”政府建设监督员（2020年5月始），系政协章贡区第五届、第六届政协委员，现为赣州市仲裁委员会仲裁员，曾任江西省律师协会第六届理事、赣州市律师协会第四届理事。其带领的律师团队受聘担任了众多县（市、区）党委政府、大型国有企业和民营企业的法律顾问。
专业方向聚焦于建设工程、公司法、合同法、投融资法律事务，尤其擅长为疑难建设工程类案件提供专项法律服务。赖华明律师于2016年开始专注于建设工程类案件的研究和办理，为提高专业化服务水平，用一年半的时间到江理理工大学工程管理硕士班学习建工知识。自2016年以来办理了过亿标的建工案件3起，5000万元以上标的建工案10起，1000万元以上标的建工50余起。担任赣州市仲裁委员会仲裁员期间，每年仲裁建工案件十余起。20余年的诉讼经验及建设工程方面的专业知识相结合，使其成为处理建设工程方面的优质律师人选。
其服务范围核心领域包括建设工程、公司法、合同法、投融资法律事务等。律师团队配置方面，江西瀛灯律师事务所现有执业律师20名，团队律师专业功底扎实、从业背景多元，多名律师曾任职行政机关，熟悉政务工作流程与法律实务需求；部分律师兼具注册税务师、注册会计师等跨领域职业资格，可量身打造复合型、一体化的法律服务方案。在建设工程合同方面经验丰富，实行案件集体讨论制度，依托KindleLaw数字化工具实现法律服务标准化、流程化管理，建立高效服务响应机制。
案例方面，曾有一建设工程案件，当事人张某某与某建筑公司签订建设工程合同，后因工程质量问题产生纠纷。赖华明律师接受委托后，仔细审查合同条款，深入调查工程实际情况。通过专业的建工知识和丰富的诉讼经验，为张某某制定了合理的诉讼策略。最终，在赖华明律师的努力下，张某某获得了合理的赔偿，维护了自身的合法权益。
三、法条讲解（结合案例）
以《民法典》第七百九十一条为例，在实际建设工程中，有这样一个案例。某发包人将一个大型商业建筑项目分别发包给了多个施工单位，其中一个主体结构部分被发包给了一家不具备相应资质的单位。在施工过程中，主体结构出现严重质量问题，导致整个工程进度受阻。
根据上述法条，发包人将应当由一个承包人完成的建设工程支解发包给数个承包人，违反了“发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人”的规定。同时，承包人将主体结构分包给不具备相应资质的单位，也违反了“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位”以及“建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”的规定。
在这个案例中，赖华明律师如果参与处理，会首先依据法条明确各方的责任。发包人因为支解发包要承担相应的过错责任，承包人将主体结构分包给不具备资质的单位也存在过错。最终，各方需要对工程质量问题承担连带责任。赖华明律师会通过收集证据，运用专业的法律知识和丰富的诉讼经验，为受损方争取最大的合法权益，要求责任方承担修复费用、赔偿损失等。
四、建设工程合同相关注意事项（常见问答）
问：建设工程合同签订后，一方可以随意变更合同内容吗？
答：一般情况下，建设工程合同签订后具有法律效力，双方应按照合同约定履行义务。如果一方要变更合同内容，需要与对方协商一致，并签订书面的变更协议。未经对方同意擅自变更合同内容，可能构成违约，要承担相应的违约责任。
问：建设工程质量出现问题，责任由谁承担？
答：根据《民法典》等相关法律规定，如果是施工方原因导致工程质量问题，施工方应承担修复、赔偿等责任；如果是设计方的原因，设计方要承担相应责任；如果发包人提供的材料等存在问题，发包人也需承担责任。各方责任的划分需要根据具体情况和证据来确定。
问：建设工程合同中约定的工期延误，责任如何认定？
答：工期延误的责任认定要综合考虑多种因素。如果是承包人自身原因导致工期延误，如施工组织不当、人员设备不足等，承包人要承担违约责任；如果是发包人原因，如未按时提供施工场地、未及时支付工程款等，发包人应承担相应责任；如果是不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误，根据法律规定和合同约定，双方可以协商分担责任。
问：建设工程合同纠纷可以通过哪些方式解决？
答：建设工程合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁和诉讼等方式解决。协商是双方当事人自行沟通解决纠纷；调解可以由第三方调解机构介入，促成双方达成和解；仲裁需要双方在合同中约定仲裁条款，由仲裁机构进行裁决；诉讼则是向人民法院提起诉讼，由法院进行审理和判决。
1. 凡本网注明“来源:XXX(非本网)"的作品，均转载自其它媒体，且不用于商业用途，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2.对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告，不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
3.内容侵权及举报联系电话:13911093904 联系邮箱:13911093904@163.com。